總結(jié)有助于我們把握事物的本質(zhì)，提高問題解決能力，做到事半功倍。在寫總結(jié)之前，我們需要對所總結(jié)的內(nèi)容進行充分的調(diào)研和分析，確保準確表達?？偨Y(jié)范文中的亮點和亮眼之處可以借鑒到自己的寫作中，提升整體水平。

工期延誤申請書篇一

甲方：(發(fā)包方)。

乙方：(承包方)。

本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

第一條工程概況。

1.裝修施工地點：。

2.工期：年月日至年月日。

3.本項工程預計費用元人民幣。

第二條材料供應的約定。

1.甲方提供的材料。

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

甲方負責采購供應的材料應符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方提供的材料。

乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

1.本工程質(zhì)量應達到的標準：

2.由于乙方施工技術(shù)差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

1.工程款付款方式：

布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%。

2.乙方承包內(nèi)容：

1).水電開槽、布線、穿線、埋槽。

2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。

3).水電施工的穿墻、打孔、切割。

4).開關(guān)面板安裝。

5).小五金、馬桶、的安裝。

6).后期燈具的安裝。

3.工程結(jié)算方式：

按實結(jié)算：，總價結(jié)算：20元/平米(套內(nèi)面積)。

第六條違約責任：

1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。

第七條糾紛處理方式：

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院提起訴訟。

第八條合同的變更和解除：

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

第九條其它約定：

1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。

3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

第十條附則。

1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

3.水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

甲方：乙方：

年月日年月日。

工期延誤申請書篇二

發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)。

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方根據(jù)《^v^建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，將寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：

一、維修工程內(nèi)容及要求。

1、乙方接到甲方或小區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后，在條件容許的情況下，1天之內(nèi)組織人員或設(shè)備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收，并形成驗收文件用于結(jié)算。

2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。

3、承包人不在約定期限內(nèi)派人維修的，發(fā)包人可以委托他人修理。

4、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。

二、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。

承包人按相關(guān)規(guī)定對已維修工程進行保修，在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔已維修工程質(zhì)量保修責任，按^v^《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質(zhì)量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年；

3、裝修工程為2年；

4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年；

5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期；

6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年；

7、其它項目保修期限約定如下：

質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算。

三、甲乙雙方的權(quán)利與義務。

(一)甲方的權(quán)利與義務。

1、由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權(quán)，向乙方發(fā)出指令及其簽證，確保工程的順利進行。

2、現(xiàn)場確定施工范圍核實工程量。

3、組織相關(guān)單位進行驗收，評定質(zhì)量標準。

4、按合同約定的期限支付工程款。

5、負責各部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。

(二)乙方的權(quán)利與義務。

1、提供相關(guān)的施工方案。

2、按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、抓好安全生產(chǎn)，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

4、每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。

四、維修計價及費用支付。

維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業(yè)參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結(jié)算，預留5%作為質(zhì)保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

五、維修費用。

維修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。

六、違約責任。

甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權(quán)利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

下列情況為違約：

1、不按規(guī)定的方案和質(zhì)量標準施工，造成質(zhì)量低劣。

2、不能在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程任務。

3、現(xiàn)場管理混亂，受到有關(guān)職能部門的批評處罰。

七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結(jié)清工程款帳目后自行終止。

發(fā)包人(公章)：

承包人(簽字)：

簽訂日期：

工期延誤申請書篇三

以下為法院在判決書中“本院認為”部分對該問題的論述：

凱創(chuàng)公司反訴請求三建公司承擔工期延誤賠償責任，包含監(jiān)理費損失、過渡費損失、人工和材料上漲費、增加工程造價損失和逾期交房賠償費用。一審認為雙方對工期延誤均有過錯，逾期未足額支付工程款是導致工程停工并產(chǎn)生糾紛的直接原因，對凱創(chuàng)公司的訴請未予支持。凱創(chuàng)公司上訴請求本院支持其一審訴請。

綜合以下三點原因，本院認為：凱創(chuàng)公司的上訴請求缺乏依據(jù)：

首先，樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建，三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進行。合同二約定工期540天（暫定），開工日期以凱創(chuàng)公司書面通知為準（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成，10月31日之前地下車庫施工場地移交完成）。但是凱創(chuàng)公司未按合同約定移交，亦未出具有關(guān)開工的書面通知。雙方簽字確認的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1＃-17＃樁基交接的時間和地下車庫施工場地移交的時間，較合同約定的時間均有延遲。開工時間延遲，工期應相應順延。

其次，存在合同外增量工程。2013年11月28日，凱創(chuàng)公司、三建公司、監(jiān)理單位林華公司在tj-401《工作聯(lián)系單》上簽字蓋章。該聯(lián)系單明確載明工程內(nèi)容增加地下車庫、會所、幼兒園、商業(yè)裙樓幾項內(nèi)容。工程內(nèi)容增加，工期亦應相應順延。凱創(chuàng)公司上訴稱未增加工程內(nèi)容，上述內(nèi)容雙方在合同二中已作約定，凱創(chuàng)公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設(shè)計（）、雙方2011年移交基坑的事實，以及三建公司2015年4月7日向凱創(chuàng)公司發(fā)出的《關(guān)于陳楊新界項目2015年全面復工需貴公司配合解決問題的工作聯(lián)系函》，均可證明上述內(nèi)容屬于合同約定的施工內(nèi)容。經(jīng)查，合同二未約定上述施工內(nèi)容，凱創(chuàng)公司所稱其他證據(jù)亦均不能證明上述內(nèi)容系合同內(nèi)施工內(nèi)容，不足以推翻tj-401《工作聯(lián)系單》。一審判決認定雙方增加了工程量，處理正確。凱創(chuàng)公司此項上訴理由缺乏證據(jù)證明，本院不予支持。

最后，凱創(chuàng)公司未按約定的付款節(jié)點支付工程進度款。2013年2月19日，三建公司向凱創(chuàng)公司發(fā)送《因延期付款造成的工期及費用索賠報告》，索賠人員窩工、材料、機械租賃費用、資金利息、企業(yè)管理費用、規(guī)費及稅金等共計元。報告稱各棟樓進度陸續(xù)達到合同約定的付款節(jié)點，但自第一棟樓達到付款要求開始，建設(shè)單位因資金不到位，在工程款支付上一直滯后，遠不能達到合同約定的支付數(shù)額。由于項目資金嚴重缺乏，且長時間無法有效解決，致使項目進展緩慢，基本處于半停工狀態(tài)。2013年3月12日，凱創(chuàng)公司向三建公司發(fā)送《關(guān)于總包方2013年2月19日提交的人工費調(diào)整、認質(zhì)認價、工期索賠等函的回復意見》，對三建公司的索賠報告作了回復，認為凱創(chuàng)公司的責任僅在于超過合同約定的支付時間未足額支付工程款（進度款），合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項責任，明確了甲方應承擔的責任及乙方可采取的措施。凱創(chuàng)公司就欠付工程款同意與三建公司協(xié)商，按照合同約定盡快達成延期付款協(xié)議。本院認為，上述三建公司的索賠報告與凱創(chuàng)公司的回復意見，可以證明凱創(chuàng)公司未按約定的時間節(jié)點支付工程進度款。凱創(chuàng)公司有關(guān)該公司付款總額已達％，不存在未足額支付工程款情形的理由，不足以抗辯該公司未按約支付工程進度款的事實。

陜西高院一審認為：建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定：當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

雙方在合同二第三條合同工期約定，開工日期以甲方的書面通知為準（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成，10月31日之前地下車庫施工場地移交完成）?？⒐と掌冢撼邪秶鷥?nèi)所有工程內(nèi)容2012年12月31日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)暫定540天。根據(jù)凱創(chuàng)公司在2019年11月16日談話中的陳述，雙方協(xié)商案涉工程應于2014年4月30日交工。從三建公司離場前9棟樓的交付時間來看，工期確有延誤。

三建公司請求凱創(chuàng)公司賠償?shù)膿p失為因凱創(chuàng)公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創(chuàng)公司移交基坑工作界面不具備開工條件按合同通用條款約定，向凱創(chuàng)公司主張過工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創(chuàng)公司發(fā)出過索賠，但凱創(chuàng)公司于2013年3月12日就索賠事項給予了答復，認為索賠事宜理由不足，依據(jù)不清楚，建議三建公司根據(jù)合同約定的事實情況，提供由總監(jiān)理工程師簽字確認的書面依據(jù)再行報審。三建公司未提交證據(jù)證明其在凱創(chuàng)公司答復后就逾期支付工程款后續(xù)又向凱創(chuàng)公司主張過索賠，故不能視為凱創(chuàng)公司對該索賠已經(jīng)認可。根據(jù)建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定，三建公司工期順延的主張成立，但其以前述理由主張停窩工損失證據(jù)不足。根據(jù)2013年9月28日會議紀要的記載，三建公司存在施工人員嚴重不足的情況，該因素勢必會影響施工進度，造成工期延誤。

工期延誤申請書篇四

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定裝修合同注意事項別忽視委托乙方進行居室裝潢裝修合同報價清單。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定裝修合同書，特簽訂本合裝修合同怎么寫同，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

2.居室規(guī)格：房型______裝修合同層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積___裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)____裝修合同報價清單_____平方米。

3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一裝修合同書)《家庭裝潢施裝修合同模板工內(nèi)容單》和施工圖。

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數(shù)：________天。

第二條：工程價款。

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢裝修合同簡單版工程材料預算表》。

1、材料款__________元；2、人工費__________元；

3、設(shè)計費__________元；4、施工清運費__________元；

5、搬卸費__________元；6、管理費__________元；

7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。

第三條：質(zhì)量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參裝修合同怎么寫照國家的相裝修合同模板關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費裝修合同模板用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

5.裝修合同范本簡單甲方如自聘工程監(jiān)理，裝修合同書須在裝修合同電子版工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應。

1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪裝修合同用材料的雙倍裝修合同模板電子版價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁裝修合同簡單版止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設(shè)備，應該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應裝修合同模板按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式。

1.合同一裝修合同怎么寫經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲裝修合同報價清單方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天裝修合同按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，裝修合同報價清單如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。

第六條：工程工期。

1.如裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)果因乙裝修合同范本簡單方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量裝修合同模板電子版和工期，其返工費由甲方承裝修合同模板電子版擔，由于裝修合同模板電子版乙方施工裝修合同模板原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工裝修合同范本簡單程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

4.裝修合同施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工裝修合同模板電子版，由乙方承擔責任，工期不變。

5.裝修合同范本簡單施裝修合同電子版工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延裝修合同書誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收。

1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自裝修合同注意事項別忽視負責任。甲方自裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承裝修合同模板認工序或工程的竣工日期，并承擔裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)乙方的看管費和相關(guān)費用。

第八條：其他事項。

1.甲方責任。

1)必須提供裝修合同模板電子版經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電裝修合同、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底裝修合同怎么寫。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承裝修合同書擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任。

1)應裝修合同簡單版主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，裝修合同負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約裝修合同范本簡單論處。

5裝修合同報價清單)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期裝修合同模板電子版自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任裝修合同范本簡單。

合同裝修合同模板電子版生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作裝修合同電子版為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決。

本合同履行裝修合同期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可裝修合同以按照本合同裝修合同報價清單約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，裝修合同怎么寫雙方必需嚴格遵守裝修合同模板電子版。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同裝修合同注意事項別忽視手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效。

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)括合裝修合同怎么寫同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

甲裝修合同范本簡單方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)。

住裝修合同報價清單所地址：企業(yè)地址：

郵政編碼：郵政編碼：

工作單位：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

簽約地址：

工期延誤申請書篇五

基于上述原因相關(guān)的司法解釋做出了如下規(guī)定，在一定程度上保障了施工方的利益。

最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋。

第十五條建設(shè)工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

工期延誤申請書篇六

工期延誤時的搶工措施由于施工生產(chǎn)中影響進度的因素紛繁復雜，如設(shè)計變更、技術(shù)、資金、機械、材料、人力、水電供應、氣候、組織協(xié)調(diào)等等，仍不可避免會出現(xiàn)在某階段暫時性的工期滯后，為了防止一步落后，步步落后的現(xiàn)象發(fā)生，保證目標總工期的實現(xiàn)，就必須采取各種措施預防和克服上述影響進度的諸多因素，為此，提出以下具有針對性的趕工措施。

制定各分部分項工程施工工藝及技術(shù)保障措施（如混凝土施工及養(yǎng)護、地下防水、后澆帶施工、支模承重架及拆模的施工技術(shù)措施，小到屋面防水節(jié)點構(gòu)造等的施工方法及程序），提前做好一切施工技術(shù)準備工作，從而保證嚴格按審定的進度計劃實施。

2、積極引進、采用有利于保證質(zhì)量，加快進度的新技術(shù)、新工藝，在本工程中采用常用的泵送混凝土、鋼筋直螺紋連接、豎向鋼筋電渣壓力焊等，以保證進度目標實現(xiàn)。

3、落實施工方案，在發(fā)生問題時，及時與設(shè)計、甲方、監(jiān)理溝通，根據(jù)現(xiàn)場實際，尋求妥善處理方法，遇事不拖，及時解決，加快施工進度。

4、施工面積大的有利條件是作業(yè)面寬敞，在保證足夠勞動力的前提下，進行作業(yè)分棟管理，通過作業(yè)分棟來縮小工程規(guī)模，組織平行加流水施工。

5、建立準確可靠的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡，加強質(zhì)檢控制，保證施工質(zhì)量，做好成品保護措施，減少不必要的返工、返修，以質(zhì)量保工期，加快施工進度。

6、施工班組人員多，所以每道工序施工前必須做好技術(shù)質(zhì)量交底，制定詳細而實施性強的保證各工序順暢銜接，減少窩工，提高工效。

7、針對交叉作業(yè)多的情況，施工中統(tǒng)籌安排，合理安排工序之間的流水與搭接。

8、實行進度計劃的有效動態(tài)管理控制并適時調(diào)整，使周、月、季計劃更具有現(xiàn)實性。以工程總體進度網(wǎng)絡為綱，編制各施工階段詳細的實施計劃，包括季度、月度、周計劃，明確時間要求，據(jù)此向各作業(yè)隊、班組下達任務。在安排施工進度時，各分部分項工程工作安排將根據(jù)實際情況，分別予以提前5%～10%，以確保工期目標的實現(xiàn)。并根據(jù)不同施工階段及專業(yè)特點，把握施工周期中關(guān)鍵線路，決不允許關(guān)鍵線路上的工作事件被延誤，對于非關(guān)鍵線路的工作，則可合理利用時差，在工作完成日期適當調(diào)整不影響計劃工期的前提下，靈活安排施工機械和勞動力流水施工。做到重點突出，兼顧全局，緊張有序，忙而不亂。

二、經(jīng)濟措施1、落實實現(xiàn)進度目標的保證資金，根據(jù)施工實際情況編制月進度報表，工程款做到專款專用，使之合理分配于人工費、材料費等各個方面，公司財務定期檢查核實，從資金上保證工作能夠順利進行。

2、簽訂并實施關(guān)于工期和進度的經(jīng)濟承包責任制，包括公司與項目部，項目部與管理人員及作業(yè)班組，乃至作業(yè)班組與工人個人之間的責任狀。

3、建立并實施關(guān)于工期和進度的獎懲制度，實行獎懲制度是項目管理上激勵機制和制約機制的具體體現(xiàn)，根據(jù)招標文件業(yè)主承諾的工期獎罰額度以及項目部層層簽訂的責任狀，層層落實，層層考核，層層兌現(xiàn)。并預先將獎金分解到各工種班組中去，在全體參施人員中牢固樹立質(zhì)量爭第一、進度也要第一的思想，通過對目標實現(xiàn)與否的重獎重罰增強項目部所有人員的責任心與積極性。

4、特殊時期還需考慮人工緊張勞動力增加費、停水停電機械租費等的資金儲備。

三、

組織協(xié)調(diào)措施1、建立施工項目進度實施和控制的組織系統(tǒng)及目標控制體系，實行以總承包項目經(jīng)理為首的施工調(diào)度中心，強化總承包管理，將所有參與本工程施工的各專業(yè)力量擰成一股繩，控制在總承包的統(tǒng)一部署之下，及時同有關(guān)分項隊組互通信息，掌握施工動態(tài)，協(xié)調(diào)內(nèi)部各專業(yè)工種之間的工作，注意后續(xù)工序的準備，布置工序之間的交接，及時解決施工中出現(xiàn)的各類問題，促成各專業(yè)幾近同步地完成各自的施工任務。并成立快速應變工作小組，發(fā)現(xiàn)問題，當場解決，不推不拖，化解矛盾，減少工期損失。

2、訂立進度控制工作制度，在施工中，定期檢查，隨時監(jiān)控施工過程的信息流，實現(xiàn)連續(xù)、動態(tài)的全過程進度目標控制，比照計劃，分析進度執(zhí)行情況，及時調(diào)整人力、物力、資金及機械的投入量。并及時。

總結(jié)。

前一段或借鑒兄弟單位的成功經(jīng)驗，不斷改進優(yōu)化施工工藝與程序，上下動員，齊心協(xié)力，出謀獻策，共同把工作做到最好。

3、落實各層次進度控制人員的具體任務和工作職責，實行節(jié)日期間不停工，雙休日、春節(jié)等國定假日實施輪休，合理安排班組工作作息，以經(jīng)濟嘉獎作為鼓勵。重點部位進行不間斷連續(xù)施工，主要施工人員日夜值班，采用二班或三班工作制。

內(nèi)部工程例會主要總結(jié)工程施工的進度、質(zhì)量、安全情況，傳達外聯(lián)工程會議精神，明確各專業(yè)的施工順序和工序穿叉的交接關(guān)系及責任，全面分析施工進度狀況，找出問題根源，提出調(diào)整措施，加強各專業(yè)工種之間的協(xié)調(diào)、配合及工序交接管理，保證施工順利進行。每周定期召開例會。

5、根據(jù)業(yè)主指令與安裝單位協(xié)調(diào)，工程分區(qū)分批施工，分區(qū)分批驗收交付安裝。

四、合同措施1、以合同形式保證工期進度的實現(xiàn)，首先是保持總進度控制目標與合同總工期相一致，其次為分包合同的工期與總包合同的工期相一致。

2、供貨、供電、運輸、構(gòu)件加工等合同規(guī)定的提供服務時間與有關(guān)的進度控制目標一致。

3、以上各種合同一經(jīng)簽訂，便具有法律效力，明確各自在本工程中所應承擔的義務，若有違反追究其違約的法律責任。

五、材料計劃管理措施1、鋼筋、水泥、砂石及早聯(lián)系，根據(jù)實際情況編制各項材料計劃表，按計劃分批進場，適應施工進度的需要，并根據(jù)計劃落實各種工程材料、成品半成品等材料貨源，以保證其相應的運作周期。

2、地方材料采購，充分做好市場調(diào)查工作，落實貨源，確保工程對材料的需求。

3、現(xiàn)場分別建立足夠大的各種建材及周轉(zhuǎn)材料儲備倉庫、堆場，防止災害天氣影響供貨中斷，保證工程正常施工。

4、隨時了解材料供應動態(tài)，對缺口物資要做到心中有數(shù)，并積極協(xié)調(diào)，如對工程進度產(chǎn)生影響時，要提出調(diào)整局部進度計劃和有效的補救措施，使總進度計劃得以順利實施。

5、根據(jù)不同的施工階段要求，需業(yè)主、設(shè)計認可的材料、設(shè)備，在采購前提供樣品及時確認，縮短不必要的非作業(yè)時間。

6、本工程中模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料用量極大，采取支模時梁板分離、后澆帶與板承重架分離自成體系的模板早拆等技術(shù)措施。

六、勞動力配置及保障措施1、施工勞務層是施工過程的實際操作人員，是施工進度最直接的保證者，故我公司在選擇勞務操作人員時的原則為具有較高的技術(shù)等級及有過類似工程施工經(jīng)驗的人員。

第三類為非技術(shù)工種，后二類人員的來源為長期與我公司合作的固定施工勞務隊伍，素質(zhì)好，信譽可靠。

七、后勤保障措施1、本項目在施工過程中將進行科學而人性化的管理，在抓進度趕工期的同時，后勤配備包括食堂、醫(yī)務、清潔等雜工考慮30人。認真仔細地做好各項后勤保障工作，使工人們能夠安心愉快地投入工作，以提高工作效率。

2、特殊工種的手套、口罩、防護眼鏡、安全帶等勞保防護用品供應及時而到位。

3、高溫季節(jié)現(xiàn)場準備充足茶水供應。

4、雨季雨衣套鞋等勞保用品亦應充分。

5、在生活區(qū)設(shè)置必要的文娛設(shè)施，做到勞逸結(jié)合，調(diào)劑緊張的勞動生活。

6、后勤服務人員要作好生活服務供應工作，重點抓好吃、住兩大難題，食堂的飯菜要保證干凈衛(wèi)生且品種多、味道好，同時開飯時間要隨時根據(jù)施工進度進行調(diào)整，晚上加班應備有夜餐。職工生活區(qū)要每日派專人打掃衛(wèi)生，做好防蚊驅(qū)蠅工作。

工期延誤申請書篇七

為促進市場經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，維護國家，業(yè)主和我方的合法利益。現(xiàn)根據(jù)國家相應法規(guī)、相關(guān)市場管理條例，經(jīng)我方慎重考慮，做出以下承諾：

一、嚴格遵守黨中央制定的有關(guān)的條例、規(guī)定及國家制定的有關(guān)施工合同備案及相關(guān)規(guī)費的法律、法規(guī)，尊重有關(guān)制度，在業(yè)務和經(jīng)濟往來活動中堅決履行我方在投標時簽訂的合同，共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟環(huán)境。

二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法》第四章“開標、評標和中標”第四十七條：“招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

三、我方將完全按照國家、國家相應制度，在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費。

四、我方若違反上述承諾，我方將接受貴方對我方的教育和批評，由此對貴方造成的經(jīng)濟損失由我方負責，并視具體情節(jié)和造成的后果而定。

承諾人：公司名稱（蓋章）。

法定代表人或委托人（簽字）。

文檔為doc格式。

工期延誤申請書篇八

為確保良好的`施工現(xiàn)場，更好的安全施工及施工駐地的安全衛(wèi)生條件，我方現(xiàn)鄭重承諾：

一、在施工期間，嚴格按業(yè)主和市場要求，依照《建筑施工安全檢查標準》和《施工許可證》，明確安全責任，做好施工組織設(shè)計和施工安全技術(shù)交底，服從業(yè)主和市場相關(guān)部門的日常管理和檢查。

二、對本單位施工人員進行安全教育，有健全的安全管理制度和培訓教育記錄，保證施工人員不違反市場管理規(guī)定和國家法律法規(guī)。服從市場和公司監(jiān)管。

三、我方將實行文明施工，設(shè)立現(xiàn)場安全負責人，向市場和相關(guān)部門解釋施工安全工作保障情況及施工方案實施情況，保證施工人員、設(shè)備的安全。

四、嚴格遵守施工場地清潔衛(wèi)生的要求，施工中嚴格遵守安全、文明施工管理有關(guān)規(guī)定，做到安全文明施工。

五、施工駐地，我方將配備清掃人員，并定期進行宿舍衛(wèi)生檢查，堅決杜絕違規(guī)使用電器，我方將按照公司相關(guān)規(guī)定，嚴格履行。

承諾人：公司名稱（蓋章）。

法定代表人或委托代理人（簽字）：

日期：8月5日

工期延誤申請書篇九

工期定額》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合合同工程擬實施的施工組織設(shè)計或。

施工方案等情況予以確定，并在合同中約定。

禁止合同雙方當事人隨意壓縮工期。

發(fā)包人增加由此發(fā)生的費用和（或）順延工期，并支付合理利潤。

定，通知承包人并抄報發(fā)包人。構(gòu)成爭議的，由合同雙方當事人。

按照第86條規(guī)定處理。

（1）發(fā)包人未能按照專用條款的約定提供施工設(shè)計圖紙及其它。

開工條件；

（2）發(fā)包人未能按照專用條款約定的時間支付工程預付款、安。

全文明施工費和進度款；

（3）發(fā)包人代表或施工現(xiàn)場發(fā)包人雇用的其他人員造成的人為。

因素；

（4）監(jiān)理工程師未按照合同約定及時提供所需指令、回復等；

（5）工程變更（含增加合同工作內(nèi)容、改變合同的任何一項工。

作等）；

（6）工程量增加；

（7）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過。

8小時；

（8）不可抗力；

（9）發(fā)包人風險事件；

（10）因發(fā)包人的原因?qū)е碌臅和Ｊ┕ぃ?/p>

（11）非承包人失誤、違約，以及監(jiān)理工程師同意的工期順延。

（12）發(fā)包人造成工期延誤的其他原因。

36.4提交工期順延。

期順延意向書后的14天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交工期順延報告和。

有關(guān)詳細資料。36.5工期順延持續(xù)。

監(jiān)理工程師提交最終工期順延報告和詳細資料。

36.6拒絕延期如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（發(fā)生時）規(guī)定的時間。

內(nèi)提交（最終）工期順延報告和詳細資料，則視為該事件不影響。

施工進度或承包人放棄順延工期的權(quán)利。36.7工期順延的核。

擔由此增加的費用，并向承包人支付合理利潤。

如果監(jiān)理工程師在收到上述報告和資料后的28天內(nèi)未予核實也。

未對承包人作出進一步要求，則視為監(jiān)理工程師已認可承包人。

成工期延誤，發(fā)包人可按照本條規(guī)定的時限和第66.2款規(guī)定要。

求承包人支付該支付期的誤期賠償費。

37加快進度。

37.1承包人原因加。

快進度的要求在非發(fā)包人延誤工期的情況下，如果監(jiān)理工程師書面指出承包。

人實施合同工程或其任何部分的進度過慢，遲于進度計劃或不。

能按期竣工，則承包人應按照第33.4款規(guī)定采取改進措施，加。

快工程進度。

如果承包人在接到監(jiān)理工程師通知后的14天內(nèi)，未能采取加快。

工程進度的措施，致使實際進度進一步延遲；或承包人雖然采。

取了改進措施，仍無法按期竣工，監(jiān)理工程師應立即報告發(fā)包。

人，并抄送承包人。發(fā)包人可按照第87.3款規(guī)定解除合同，也。

可將合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一。

切費用由承包人承擔。即使承包人承擔增加的費用，也不能免。

除其按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。37.2發(fā)包人原因加。

人要求后的7天內(nèi)完成編制并向發(fā)包人提交提前竣工建議書，該。

建議書的內(nèi)容至少應包括：

(1)加快進度擬采取的措施；

(2)加快進度后的進度計劃,以及與原計劃的對比；

(3)加快進度所需的合同價款增加額（含第66.1款規(guī)定的提前竣。

工獎）。該增加額按照第72.2款、第72.3款和第72.5款規(guī)定。

計算。

發(fā)包人應在接到建議書后的7天內(nèi)予以答復。如果發(fā)包人接受了。

該建議書，則監(jiān)理工程師應以書面形式發(fā)出變更指令，相應調(diào)整工期；造價工程師應核實并相應調(diào)整合同價款。

工期延誤申請書篇十

因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期可以相應順延：

（1）發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。

（2）發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。

（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。

（4）設(shè)計變更和工程量增加的。

（5）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

（6）發(fā)生不可抗力。

（7）專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。

以上這些情況工期可以順延的根本原因在于，這些情況屬于發(fā)包人違約或者是應當由發(fā)我人承擔的風險。反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應當由承包人承擔的風險，則工期不能順延。

當發(fā)生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后的14天內(nèi)予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經(jīng)被確認。

當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據(jù)發(fā)生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規(guī)定予以確認。經(jīng)工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。如果承包人不同意工程師的確認結(jié)果，則按合同規(guī)定的爭議解決方式處理。

工期延誤申請書篇十一

根據(jù)合同第四款承包方式第5條約定，因貴司原因造成停工，其產(chǎn)生的費用由甲方負責。從開工至今由于貴部原因停工具體情況如下：

1、2012年月日至月日，停工天。停工原因：

2、2012年月日至月日，停工天。停工原因：

3、2012年月日至月日，停工天。停工原因：

累計停工：天。因停工造成的損失情況共計：元，具體明細表如下：

勞務人員：

管理人員：

租賃材料：

根據(jù)以上情況請貴部補助我部的損失共計：有限公司。

2012年月日。

工期延誤申請書篇十二

承包人(乙方)：

本工程設(shè)計人：電話：施工隊負責人：電話：

依照《^v^合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程)，達成如下協(xié)議：

第一條工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、承包人包工、包部分主材、輔材。

第二條施工圖紙。

1、效果圖、施工圖由承包人自行設(shè)計并通過發(fā)包人認可的方式提。

2、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日。

3、施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

第三條甲方工作。

1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠。

2、提供符合施工要求的水源、電源。

3、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確。

4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場。

5、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種。

第四條乙方工作。

1、參加有關(guān)施工圖紙、效果圖設(shè)計人員到現(xiàn)場交底，擬定施工方。

2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)。

3、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不可擾民及污染環(huán)境;保。

4、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進。

第五條關(guān)于工期。

1、工期限年月日;竣工日期

2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期順延，如超過工期不能按時竣工，承包方需承擔，并賠償發(fā)包方不能按時開業(yè)所產(chǎn)生的相關(guān)費用。

3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭、^v^等不可抗力;。

(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更;。

(3)因與甲方乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為：

(4)經(jīng)甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;。

(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

第六條關(guān)于材料供應和保管。

l、任何一方負責提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設(shè)計的要求。提供方應將材料和設(shè)備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。

3、材料和設(shè)備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

第七條關(guān)于質(zhì)量和驗收。

l、工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和^v^國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評定驗收標準，驗收標準參照《住宅裝飾施工質(zhì)量驗收客戶手冊》。

2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應收到通知后1天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

5、工程驗收：工程項目按合格標準驗收，其它不合格項目(不包括工程項目未完或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工同期的確認，甲方對此應予以確認。

6、乙方承諾自竣工同期起，為工程項目保修一年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修或免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準。

7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況：保修一年，終身維護。

8、工程未驗收的，甲方不得先行使用。

第八條工程款結(jié)算及付款方式。

1、雙方約定按以下方式支付工程款：

合同生效后，發(fā)包人按下條款中的約定，直接向承包人支付工程款：按照工程進度支付工程款，支付次數(shù)為3次，即：開工十天第一次付款，為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內(nèi)支付工程總造價的20%，支付約：元。

2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價格進行結(jié)算，本工程總價款為。

3、特別費用的約定事項：

(1)施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲乙雙方分別負責。

(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾，水電材料及工時費，所有衛(wèi)生間潔具費用由甲方負責。

4、乙方按雙方簽暑的預算附件項目執(zhí)行，如甲方增加或變更新的工程項目，涉及費用項目由甲方在支付中期款時一并付給乙方。

第九條附則。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

2、本合同履行完成后自動終止。

3、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)生效。

4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

工期延誤申請書篇十三

尊敬的公司領(lǐng)導：

您好！

我于xxxx年x月x日進入公司，根據(jù)公司的需要，目前是客服部的一名員工，現(xiàn)在主要負責萬和會的工作。根據(jù)公司規(guī)章制度，試用人員在試用期滿兩個月合格后，即可被錄用成為公司正式員工。因此，我特向公司申請：希望能根據(jù)我的工作能力、態(tài)度及表現(xiàn)給出合格評價，使我按期轉(zhuǎn)為正式員工。

1、因為我們部門是剛成立的，剛開始在工作中我們只能跟著我們主管處處留意，多看，多思考，多學習，以較快的速度熟悉著公司的情況，盡快讓我們客服部較好的融入到公司中，找到我們客服的工作任務，讓公司也因為我們的到來工作更加順利。

2、在工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領(lǐng)導布置的每一項任務。不懂的問題虛心向別人學習請教，不斷提高充實自己。當然，初入職場，難免會犯一些小錯誤但前事之鑒，后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。

3、我本人工作認真且具有較強的責任心和進取心，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，有很強的團隊協(xié)作能力;責任感強，確實完成領(lǐng)導交付的工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦，積極學習新知識，注重自身發(fā)展和進步。兩個月來，我在公司領(lǐng)導和同事們的熱心幫助及關(guān)愛下取得了一定的進步。

總之，經(jīng)過二個月的試用期，我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的工作，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題，并積極全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào)。在以后的工作中我會一如繼往。對人：與人為善，對工作：力求完美，不斷的提升自己的綜合素質(zhì)，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。

在此我提出轉(zhuǎn)正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領(lǐng)導予以批準。

申請人：xxx。

申請時間：xxxx年xx月xx日。

工期延誤申請書篇十四

(一)實踐中主要包括以下幾項：

1、因發(fā)包人過錯而導致的工期延誤。如：

b、不及時支付預付款、工程進度款而導致承包人無資金施工的工期延誤;。

d、不及時提供建筑材料、設(shè)備、場地、資金等導致的工期延誤;。

a、建筑工程質(zhì)量不合格而返工等所導致的工期延誤;。

e、第三人原因所導致的工期延誤;。

由于不可抗力、意外事件導致的工期延誤，承包人和施工人一般互不負擔賠償責任;。

由于鑒定、工程量增加、設(shè)計變更等原因所導致的工期延誤，一般可相應順延工期，雙方互不負擔賠償責任。

對于因第三方原因所導致的工期延誤，一般應由承包方先向發(fā)包方承擔違約責任，然后承包方向第三方追償。

(三)司法實踐中的問題：工期延誤、工程質(zhì)量不合格一般是發(fā)包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請支付工程款時，發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格，而要求承包方承擔相應的賠償責任。因此，工程款支付和工期延誤兩個問題經(jīng)常交織在一起。

導致工期延誤的原因非常重要，很多情況下，如不可抗力、意外事件、設(shè)計變更等可以導致工期順延，雙方或一方不需要承擔工期延誤的不利法律后果，在實踐中，判斷這些問題往往要根據(jù)監(jiān)理報告、發(fā)包方與承包方之間的來往文件(特別是工程師的監(jiān)督記錄)或其他證據(jù)(如連續(xù)下雨無法施工證據(jù)等)來判斷是否屬于工期延誤，繼而判斷是否應該承擔法律責任。

工期延誤申請書篇十五

致xxx有限公司：

半島商務中心室外景觀綠化工程由我施工方承建，根據(jù)上午會議領(lǐng)導提出的工期要求，制定出施工進度計劃，我方將配備精兵強將，嚴格按照施工進度計劃，為你方服務。

從4月8日至4月23日這16天中，按照施工進度合理有效的安排施工工作，保證滿足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將承擔賠償責任。

特此承諾。

xxx項目部。

承諾人：張xx。

工期延誤申請書篇十六

爛尾樓工程糾紛中，幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況，而在每一個爛尾樓工程糾紛案件中，也幾乎每個發(fā)包人都不會放棄追究承包人因工期延誤而產(chǎn)生的違約責任的機會，每當此時很多承包人會提出施工合同約定的違約金標準過高，請求法院或仲裁機構(gòu)予以適當減少的抗辯，故探討這種工期延誤而產(chǎn)生的違約責任在實務上顯得極有必要，下面分幾個問題進行分析。

最高人民法院民一庭的法官也認為，“長期以來，尤其是在以前計劃經(jīng)濟時代，我國更多地強調(diào)違約金的懲罰性，在后來的立法中承認違約金的補償性和懲罰性多重屬性，以補償性為主、懲罰性為輔，這樣，既維護了守約人的利益，也兼顧了違約人的利益，體現(xiàn)了公平原則”?！斑`約金的功能在于使未違約方因?qū)Ψ竭`約而造成的損失或失去的利益得以補償和實現(xiàn)?！嘘P(guān)違約條款主要是用來調(diào)整當事人之間的利益分配，力求做到公平，而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點的立法依據(jù)在于我國《合同法》第114條第2款的規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)予以適當減少”。因此，違約金責任作為一種財產(chǎn)責任，其本質(zhì)意義主要在于對守約方的補償，其次才表現(xiàn)為對違約方的懲罰和制裁。加深對違約金責任屬性的認識，有助于我們在實務中正確判斷違約金約定標準的高低問題，并在此基礎(chǔ)上作出有利于維護當事人的合法利益的舉措。

工期延誤申請書篇十七

若我單位在邯鄲華祥大廈b座項目塑鋼窗、斷橋鋁合金門窗、鋁合金百葉窗制作安裝工程項目中，有幸中標，在該項目實施過程中，我們除響應投標文件中所有的條款及履約合同內(nèi)容外，并對工程工期達到要求做如下承諾：

一、保證嚴格按圖紙、相關(guān)規(guī)范施工，并達到合格標準。

二、制定施工工期管理機構(gòu)和安全管理責任制，配備足夠的安全生產(chǎn)設(shè)備和人員，并認真落實各項施工加速管理規(guī)定。

三、所有工程建設(shè)施工作業(yè)人員均提前做好工期提速準備，做好思想工作。

五、保證在工期內(nèi)，安全、保質(zhì)、高效的完成此次施工任務。

六、在接到中標通知書后，簽定工程承包合同，在施工設(shè)備進場施工條件后，保證在業(yè)主要求的工期內(nèi)全部完工。

投標人：邯鄲市聚佳門窗有限公司（公章）。

法人代表人：（簽章）。

工期延誤申請書篇十八

一、本案要旨。

本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，承包人將其承建的部分建設(shè)工程違法轉(zhuǎn)包給個人，后轉(zhuǎn)包合同因違反法律強制性規(guī)定而歸于無效并由此導致工期延誤造成經(jīng)濟損失的，應根據(jù)雙方當事人對導致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔。

2月19日，浙江大地公司中標承建安徽省恢復和改建項目g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日以備忘錄形式約定：乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個人，否則一經(jīng)查實后自動退場，并承擔由此所造成的一切經(jīng)濟損失。205月，浙江大地公司項目部負責人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁工程。年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在問題，204月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項目部發(fā)出《關(guān)于對第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報》，指出浙江大地公司項目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對整個工地現(xiàn)場缺少整體計劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識差、項目資金運轉(zhuǎn)不合理等問題。后因浙江大地公司項目部管理混亂，劉戰(zhàn)來亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來施工的部分工程和部分機械設(shè)備。由于雙方未能就清場事宜達成協(xié)議，浙江大地公司無法就留西河橋重新組織施工。9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請，要求對工程延誤造成浙江大地公司管理費用及人工工資費用增加、材料費用上漲、工程返工費用等損失進行鑒定。一審法院委托中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心進行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費用、人工工資、材料費上漲、工程返工費用等損失即工程成本增加962650元。

本案的爭議焦點主要為，工期延誤造成的損失962650元應如何承擔。

一審法院審理認為，中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定報告書確認浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應根據(jù)雙方當事人對導致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個人，同時浙江大地公司項目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項目資金運轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時開工，導致另四座橋梁工期延誤，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司對造成的損失應承擔90%責任，唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對該損失應承擔10%責任，劉戰(zhàn)來與浙江大地公司并無合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來賠償損失于法無據(jù)，不予支持。

二審法院審理認為，浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒有施工資質(zhì)的唐華個人施工，違反了法律的強制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書》無效。因合同無效導致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定為962650元，該損失應根據(jù)雙方的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知唐華沒有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項目部管理混亂、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排等也是導致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時對另四座橋梁進行施工，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司存在明顯過錯，應承擔主要責任。唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時撤出施工現(xiàn)場，亦存在過錯。一審判決根據(jù)雙方過錯程度，判令浙江大地公司承擔962650元損失的90%，唐華承擔該損失的10%，判處適當。浙江大地公司和唐華稱己方對合同無效和工期延誤造成的損失，沒有過錯，不應承擔責任的上訴理由均不能成立。

二、案件來源。

三、基本案情。

2008年2月19日，浙江大地公司中標承建安徽省恢復和改建項目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日，安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室、安徽省公路局、宣城市公路管理局（甲方）與浙江大地公司（乙方）就安徽省恢復和改建項目（第二批）工程第22.3合同段有關(guān)問題，以備忘錄形式約定：雙方同意安徽省恢復和改建項目（第二批）工程第22.3合同段合同總價為22509885元，乙方按照招標大件提出的有關(guān)規(guī)定和要求承擔第22.3合同段的.工程施工、完成及其缺陷修復的全部工作。乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個人，否則一經(jīng)查實后自動退場，并承擔由此所造成的一切經(jīng)濟損失。經(jīng)業(yè)主同意并批準的分包工程量嚴格控制在合同價10%以內(nèi)，且本項目主體工程不得分包。本項目合同總工期為18個月。甲方和乙方均同意將上述備忘錄內(nèi)容作為合同協(xié)議書的組成部分，并在備忘錄上加蓋公章。2008年3月20日，浙江大地公司與業(yè)主單位安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室簽訂《合同協(xié)議書》，約定由浙江大地公司承建安徽省恢復和改建項目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程，中標價格為22509885元。

2008年5月，浙江大地公司項目部負責人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁（即汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋）工程，工程總價為2806900元。合同簽訂后，唐華向浙江大地公司交付履約保證金15萬元。2008年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將蔡家橋至譚家橋橋梁涵洞工程轉(zhuǎn)讓給劉戰(zhàn)來，由劉戰(zhàn)來按業(yè)主項目部圖紙要求完成該項目所有工程。后劉戰(zhàn)來投入部分資金進行施工。年4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在如下問題：1、橋臺高程變更未履行變更程序、擅自進行基礎(chǔ)砼施工；2、砼施工現(xiàn)場無項目施工技術(shù)及實驗人員值班；3、片石砼施工質(zhì)量差，未按照相關(guān)規(guī)范施工。2009年4月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項目部發(fā)出《關(guān)于對第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報》，指出浙江大地公司項目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對整個工地現(xiàn)場缺少整體計劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識差、項目資金運轉(zhuǎn)不合理等問題。后因浙江大地公司項目部管理混亂，劉戰(zhàn)來亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來施工的部分工程和部分機械設(shè)備。由于雙方未能就清場事宜達成協(xié)議，浙江大地公司無法就留西河橋重新組織施工。205月12日，浙江大地公司向一審法院提起訴訟，請求：1、終止浙江大地公司項目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來賠償經(jīng)濟損失2806900元；3、本案的訴訟費用由唐華、劉戰(zhàn)來承擔。2010年9月5日，浙江大地公司變更訴訟請求為：1、確認浙江大地公司項目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無效；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；3、判令唐華、劉戰(zhàn)來返還已預支的材料款、工程款170840元；4、判令唐華、劉戰(zhàn)來賠償經(jīng)濟損失832732元；5、本案的訴訟費用由唐華、劉戰(zhàn)來承擔。

2010年9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請，要求對工程延誤造成浙江大地公司管理費用及人工工資費用增加、材料費用上漲、工程返工費用等損失進行鑒定。一審法院委托中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心進行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費用、人工工資、材料費上漲、工程返工費用等損失即工程成本增加962650元。

除留西河橋外，浙江大地公司已于2009年6月后對其余四座橋梁另行組織施工，具體開工時間為：汪家中橋為2010年1月；留東河橋和南山河小橋為2010年4月；西壇河小橋為2010年7月，上述四座橋梁現(xiàn)已完工。一審庭審中，唐華和浙江大地公司對雙方簽訂的合同系唐華以個人名義與浙江大地公司簽訂均無異議。

施工期間，浙江大地公司向唐華、劉戰(zhàn)來提供水泥320包，共計16噸，水泥價格為每噸365元，計5840元。2009年5月28日，唐華代表黃山市晶鑫自來水有限公司與浙江大地公司項目部簽訂勞務承包協(xié)議，約定由黃山市晶鑫自來水有限公司承包施工k30+450-k37+155.57標段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月9日至27日分四次從浙江大地公司領(lǐng)取165000元，唐華稱其領(lǐng)取的該165000元系k30+450-k37+155.57標段路基工程款。

四、法院審理。

一審法院認為：浙江大地公司與業(yè)主單位簽訂的合同中明確約定，浙江大地公司不得將所承包的工程轉(zhuǎn)包其他單位和個人，但該公司卻違法將g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段橋梁工程分包給沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個人，違反了法律的強制性規(guī)定，應當確認無效，劉戰(zhàn)來與浙江大地公司無合同關(guān)系，唐華、劉戰(zhàn)來進駐施工工地現(xiàn)已無合同依據(jù)，故唐華、劉戰(zhàn)來應將其施工人員和設(shè)備撤出工地。浙江大地公司提出要求唐華、劉戰(zhàn)來排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工的訴請應當予以支持；因合同無效，唐華從浙江大地公司領(lǐng)取的水泥價值5840元，該款應當予以退還；唐華在浙江大地公司預支的工程款165000元，浙江大地公司認為系在涉案橋梁工程中支取證據(jù)不足，對浙江大地公司要求唐華返還該165000元工程款的訴請不予支持。中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定報告書確認浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應根據(jù)雙方當事人對導致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個人，同時浙江大地公司項目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項目資金運轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時開工，導致另四座橋梁工期延誤，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司對造成的損失應承擔90%責任，唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對該損失應承擔10%責任，劉戰(zhàn)來與浙江大地公司并無合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來賠償損失于法無據(jù)，不予支持。綜上，案經(jīng)一審法院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國合同法》第五十八條、第二百七十二條第三款、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條之規(guī)定，判決：一、浙江大地公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無效；二、唐華、劉戰(zhàn)來于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；三、唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地公司損失96265元；四、唐華返還浙江大地公司水泥材料款5840元；五、駁回浙江大地公司其他訴訟請求。

本院認為，綜合雙方當事人的舉證、質(zhì)證及訴辯意見，本案二審的爭議焦點為：1、唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款；2、工期延誤造成的損失962650元應如何承擔；3、一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出施工現(xiàn)場是否正確。

（一）關(guān)于唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款。經(jīng)查，唐華與浙江大地公司項目部簽訂橋梁工程承包協(xié)議后，又代表黃山市晶鑫自來水有限公司與浙江大地公司項目部簽訂勞務承包協(xié)議，承包施工浙江大地公司承建的涉案工程k30+450-k37+155.57標段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月領(lǐng)取該165000元工程款時，既是涉案橋梁工程的承包人，也是路基工程承包人的代表人，唐華分四次領(lǐng)取該165000元所寫的借據(jù)中，并未注明款項用途。現(xiàn)黃山市晶鑫自來水有限公司出具證明，表示該165000元是唐華代表該公司領(lǐng)取的路基工程款，而浙江大地公司與黃山市晶鑫自來水有限公司尚未就路基工程進行結(jié)算，故認定該165000元為唐華領(lǐng)取的路基工程款，對浙江大地公司的利益并無實際影響，故一審判決認定該165000元不屬于本案所涉橋梁工程款并無不妥，浙江大地公司要求唐華返還該款的依據(jù)不足，本院不予支持。

（二）工期延誤造成的損失962650元應如何承擔。浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒有施工資質(zhì)的唐華個人施工，違反了法律的強制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書》無效。因合同無效導致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價中心鑒定為962650元，該損失應根據(jù)雙方的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知唐華沒有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項目部管理混亂、對工地現(xiàn)場缺少整體計劃和安排等也是導致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來停止施工后，浙江大地公司未能及時對另四座橋梁進行施工，造成損失進一步擴大，故浙江大地公司存在明顯過錯，應承擔主要責任。唐華明知自己沒有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時撤出施工現(xiàn)場，亦存在過錯。一審判決根據(jù)雙方過錯程度，判令浙江大地公司承擔962650元損失的90%，唐華承擔該損失的10%，判處適當。浙江大地公司和唐華稱己方對合同無效和工期延誤造成的損失，沒有過錯，不應承擔責任的上訴理由均不能成立。

（三）一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出施工現(xiàn)場是否正確。二審期間，經(jīng)浙江大地公司與唐華、劉戰(zhàn)來確認，除留西河橋外，其余四座橋梁已由浙江大地公司另外轉(zhuǎn)包他人施工完畢，唐華、劉戰(zhàn)來并未占據(jù)該四座橋梁的施工現(xiàn)場，故一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出該四座橋梁已無必要，應予更正。但劉戰(zhàn)來等并未撤出留西河橋的施工現(xiàn)場，鑒于唐華系與浙江大地公司簽訂承包合同的相對人，其負有將妨礙施工的設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場的義務。由于唐華與劉戰(zhàn)來所簽的工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議亦屬無效，故劉戰(zhàn)來占據(jù)施工現(xiàn)場并無合同依據(jù)，理當撤離。為使浙江大地公司順利完成施工任務，一審判令唐華、劉戰(zhàn)來撤出留西河橋施工現(xiàn)場并無不當。

綜上，一審法院認定事實基本清楚，適用法律正確，但判令唐華、劉戰(zhàn)來將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋施工工地已無必要，本院予以變更。依照《中華人年共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：

一、維持安徽省黃山市中級人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號民事判決主文第一、三、四、五項，即“浙江大地交通工程有限公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無效；唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地交通工程有限公司損失96265元；唐華返還浙江大地交通工程有限公司水泥材料款5840元；駁回浙江大地交通工程有限公司其他訴訟請求”。

二、變更安徽省黃山市中級人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號民事判決主文第二項為：唐華、劉戰(zhàn)來于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地交通工程有限公司繼續(xù)施工。

本判決為終審判決。

五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。

《中華人民共和國合同法》。

第五十八條合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。

第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，()也可以分別與勘察人、設(shè)計人、施工人訂立勘察、設(shè)計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人。

總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。

禁止承包人將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。

最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。

第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。

工期延誤申請書篇十九

甲方：（以下簡稱甲方）。

乙方：（以下簡稱乙方）。

依照《^v^合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍：

4、合同工期：開工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。，因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

二、工程服務形式。

包工、包料、包工期、包質(zhì)量。

三、結(jié)算方式。

甲、乙雙方及監(jiān)理人員就需要維修部位及工程量，進行技術(shù)聯(lián)系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監(jiān)理人員簽字確認后的技術(shù)聯(lián)系單內(nèi)容為基準，確定工程總造價。

甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的。結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單，作為合同附件附后。

四、工程總價。

暫定為人民幣萬元（最終以甲、乙雙方確認的結(jié)算值為準）。

五、工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查驗收。

乙方在施工中要嚴格按照國家、行業(yè)標準和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結(jié)束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時，對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質(zhì)量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修，并承擔逾期責任。

六、工程款支付。

工程完工驗收合格后付工程款總額的97%，剩下3%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后無質(zhì)量問題全額支付乙方。

七、保修。

1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

2、工程保修金為工程款的％，保修期滿后十日內(nèi)，甲方將保修金的剩余部分無息返還。

3、保修期內(nèi)，如維修工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應保證接到甲方通知后2小時內(nèi)派人進行檢查及維修，并應在甲方確定的合理期限內(nèi)修復完畢，如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現(xiàn)問題的，甲方有權(quán)另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復完畢，并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊?。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償?shù)取?/p>

5、在保修期內(nèi)，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質(zhì)量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。

八、違約責任。

1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上（含三次）遲延履行的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失（包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金）。

2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日（含兩日）以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應當無條件于兩日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后結(jié)算。

3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。

4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質(zhì)量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。

5、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權(quán)利、義務轉(zhuǎn)讓他人，否則，甲方有權(quán)解除合同。

6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項。

7、凡因乙方原因?qū)е卤竞贤獬?，乙方應承擔合同暫定價款10％的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的（包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金），乙方還應賠償甲方所受到的損失。

九、安全施工。

乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

十、施工責任。

1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關(guān)部門協(xié)調(diào)。乙方按施工工藝要求施工。

2、乙方在施工中要保護好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權(quán)在應付乙方的工程款中扣除。

3、乙方指派為本工程駐工地代表，按本合同要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成本合同規(guī)定之內(nèi)容。并負責與甲方進行溝通、聯(lián)系，該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為，均由乙方承擔責任。

4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質(zhì)量標準要求進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，確保工程達到合同約定及甲方要求。

5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。

6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。

7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗及監(jiān)督，為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。

8、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)（指按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定需報批的項目）由乙方負責辦理并承擔費用，一切責任由乙方承擔。

9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉(zhuǎn)包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權(quán)解除本合同。

10、乙方在維修過程中應注意與維修業(yè)主保持良好的溝通，避免產(chǎn)生糾紛，如因乙方原因與維修業(yè)主產(chǎn)生糾紛而使甲方受到損失的，由乙方承擔責任，甲方有權(quán)在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有權(quán)向乙方追償。

11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業(yè)主的財產(chǎn)、物品，不得破壞小區(qū)內(nèi)的建筑物及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。在維修工程中，凡由于乙方原因?qū)е录追交虻谌巳松砘蜇敭a(chǎn)損害的，乙方應當予以賠償。甲方有權(quán)在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、業(yè)主或有關(guān)權(quán)利人有權(quán)向乙方追償。

十一、其它。

1、本工程如涉及工程價款的確認，相關(guān)的確認需經(jīng)甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效，其他人（除法定代表人）簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章（例如簽證章等），甲方均不予認可。

2、如涉及工程量的確認，必須經(jīng)甲方代表、工程部經(jīng)理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效，缺一不可。

3、甲、乙雙方確定的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

4、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

5、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。

甲方：

乙方：

簽訂日期：

工期延誤申請書篇二十

建設(shè)工程的開工日期應依據(jù)開工令、開工報告記載的時間予以認定。當事人認為實際開工時間與開工令、開工報告記載的時間不符的，應當承擔舉證責任。

因發(fā)包人原因?qū)е卵诱`開工的，以實際開工時間作為開工日期；因承包人原因?qū)е卵诱`開工的，以開工令、開工報告記載的時間作為開工日期。

既無開工令、開工報告，又無法查明實際開工時間的，依據(jù)合同約定的開工日期予以認定。（省高院指導意見第三條）

二、關(guān)于實際竣工日期

（一）當事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：

1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。（司法解釋第十四條）

（二）承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定，向發(fā)包人提交竣工驗收報告、其承包部分完整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書，發(fā)包人拖延驗收的，以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質(zhì)量不合格的除外。（省高院指導意見第五條）

（一）建設(shè)工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。（司法解釋第十五條）。

（二）承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進度款為由主張工期順延權(quán)，發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的，如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內(nèi)向發(fā)包人提出過順延工期的要求，或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進度款嚴重影響工程施工進度，對其主張，可予支持。

因發(fā)包人遲延支付工程進度款而認定承包人享有工期順延權(quán)的，順延期間自發(fā)包人拖欠工程進度款之日起至進度款付清之日止。（省高院指導意見第15條）。

（三）承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件，但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設(shè)計變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責于承包人的原因，影響施工進度的，可以允許承包人相應順延工期。（省高院指導意見第四條）。

四、工期鑒定的一般規(guī)定。

當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的`事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外。（第二十三條）。

五、工期違約的一般處理原則。

（一）賠償損失。

1、建設(shè)工程施工合同履行過程中，人工、材料、機械費用出現(xiàn)波動，合同有約定的，按照約定處理；合同無約定，當事人又不能協(xié)商一致的，參照建設(shè)行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。

因工期延誤導致上述費用增加造成損失的，由導致工期延誤的一方承擔；雙方對工期延誤均有過錯的，應當各自承擔相應的責任。（省高院指導意見第十五條）。

2、因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪耸┕て陂g停窩工產(chǎn)生的工人工資、設(shè)備租賃等費用，承包人將該費用與工程價款一并主張優(yōu)先受償權(quán)的，應予支持。（省高院指導意見第二十三條）。

（二）解除合同。

承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應予支持：合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工。（司法解釋第八條）。