范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來(lái)指寫(xiě)作的模板。常常用于文秘寫(xiě)作的參考，也可以作為演講材料編寫(xiě)前的參考。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本一

乙方：

(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)和 以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方就甲方的房屋所出現(xiàn)的滲水問(wèn)題及隔熱制作達(dá)成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現(xiàn)滲水問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下:

1. 維修時(shí)間： 年 7 月 日起到 年月 日止.

2. 維修地點(diǎn)：

3. 負(fù)責(zé)維修單位：

4. 維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意.

5. 維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對(duì)于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現(xiàn)場(chǎng)予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作. . 家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對(duì)于甲方家里面的大件物品(家具和家電)進(jìn)行清點(diǎn)并簽字確認(rèn)，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對(duì)于施工時(shí)的人員安全負(fù)責(zé)，同時(shí)在施工時(shí)避免對(duì)于甲方的家具和家電造成不必要的損壞(另對(duì)于甲方地板在施工時(shí)盡量鋪設(shè)厚點(diǎn)材料以避免在施工期間對(duì)于地板的損害).在維修期完畢對(duì)于大件物品進(jìn)行再一次的確認(rèn)。對(duì)于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價(jià)進(jìn)行賠償。

8. 房屋維修期的注意事項(xiàng)：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項(xiàng)施工前的準(zhǔn)備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 維修之后的房屋質(zhì)量的驗(yàn)收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).

10. 在維修期間所產(chǎn)生的水電費(fèi)用都有甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方予以負(fù)擔(dān)。

11.如此次維修沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的修復(fù)效果，再次出現(xiàn)滲水，則乙方必須承擔(dān)再次維修的責(zé)任，不能因超過(guò)房屋保質(zhì)期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費(fèi)用由乙方全部負(fù)責(zé).

12.根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修雙方采取以下第 種方式進(jìn)行:

1) 甲方負(fù)責(zé)全部材料乙方負(fù)責(zé)施工對(duì)于因?yàn)榧追劫?gòu)買(mǎi)的材料質(zhì)量而引發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題乙方不負(fù)責(zé)因此而產(chǎn)生的二次翻工費(fèi)用和工期的延誤由甲方負(fù)責(zé):由于乙方施工工藝錯(cuò)誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題則乙方負(fù)責(zé)全部材料的費(fèi)用甲方不再另外付費(fèi)用給乙方且工期不得延長(zhǎng)

2)甲方負(fù)責(zé)主要材料乙方負(fù)責(zé)部分材料乙方負(fù)責(zé)施工其他的由雙方協(xié)商

3)乙方負(fù)責(zé)全部的材料乙方負(fù)責(zé)施工對(duì)于因此出現(xiàn)的問(wèn)題乙方負(fù)全部責(zé)任.

13 . 本 工 程 維 修 發(fā) 生 的 費(fèi) 用 共 計(jì) 人 民 幣元大寫(xiě) 關(guān)于費(fèi)用的支付:無(wú)論采取以上任何一種合作方式甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場(chǎng)之后付本次維修費(fèi)用的 50在維修結(jié)束后付 45余下的 5待保修期滿(mǎn)后甲方在行支付.

14. 本協(xié)議一式兩份雙方各持一份.

15.關(guān)于保修:保修期 60 天自維修結(jié)束之日起算保修期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題時(shí)乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看并采取其他相關(guān)措施

16. 其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

甲 方公章 經(jīng)辦人(簽名)

乙方：年 月. 日

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本二

甲方：

乙方：

為解決 問(wèn)題，甲方委托乙方承擔(dān) 維修施工任務(wù)，為了保證施工質(zhì)量及施工期間不影響居民業(yè)主的正常生活秩序，經(jīng)甲、乙、雙方洽談，就 維修施工簽訂本協(xié)議。

一、 工程地點(diǎn)：

二、 工程內(nèi)容：

三、 合同工期：

四、 工程費(fèi)用及付款方式：

1、本工程報(bào)價(jià)為人民幣 大寫(xiě) (小寫(xiě)元);

2、在工程結(jié)束后經(jīng)雙方確認(rèn)后10日內(nèi)一次付清。

五、 甲方責(zé)任：

1、甲方配合乙方人員的工程施工，協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題;

2、甲方配合乙方在道路開(kāi)挖及管道維修過(guò)程中，與相關(guān)區(qū)域內(nèi)的業(yè)主或使用人的協(xié)調(diào)工作。

六、乙方責(zé)任：

1、乙方負(fù)責(zé)該處漏水管道的定位、放線、維修和復(fù)測(cè)工作;

2、乙方負(fù)責(zé)施工地段的行人和車(chē)輛的交通安全;

3、乙方在施工、維修時(shí)必須遵守甲方及丙方管理。施工人員進(jìn)場(chǎng)須統(tǒng)一服裝，佩戴有關(guān)證件，帶本人身份證和一寸工作照辦理出入證，施工時(shí)間上午8：30-12：00，下午14：00-18：00;

4、乙方施工不得損壞丙方原系統(tǒng)管線及其他管線，負(fù)責(zé)恢復(fù)施工開(kāi)挖現(xiàn)場(chǎng)及石材路面，對(duì)開(kāi)挖區(qū)域要設(shè)置安全護(hù)欄并要有施工安全標(biāo)識(shí)。及時(shí)清理和回收施工過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾。如有人為原因造成小區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備的損壞，應(yīng)按實(shí)際造價(jià)賠償，恢復(fù)使用;

5、乙方如需停水施工，需提前3天告知甲方;

6、乙方施工不得影響小區(qū)正常秩序，安全自行負(fù)責(zé);

7、乙方在維修結(jié)束后進(jìn)行24小時(shí)保壓試驗(yàn)，經(jīng)三方確認(rèn)無(wú)滲漏后方可回填。

七、丙方責(zé)任：

1、丙方配合乙方施工單位進(jìn)行路面車(chē)輛疏導(dǎo)工作;

2、丙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)及落實(shí)工作。

八、此次維修質(zhì)保期為兩年。

九、違約責(zé)任：

本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解。

十、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式肆份，經(jīng)雙方簽 字蓋章后正式生效。甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本三

原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

風(fēng)險(xiǎn)提示：訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確，該寫(xiě)的一定要寫(xiě)，因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。

但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求，如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張，勢(shì)必遭到敗訴的后果，通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的。

另外，訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說(shuō)“賠償原告的一切損失”之類(lèi)。

雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的，但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善，比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險(xiǎn)，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，減少訟累。

訴訟請(qǐng)求

一、判令被告排除對(duì)原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)及合理費(fèi)用。

風(fēng)險(xiǎn)提示：訴狀是個(gè)利劍，挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。

如果沒(méi)有寫(xiě)好，那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。

因此，要擺事實(shí)，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實(shí)，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀，特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。

講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

事實(shí)與理由原告為_(kāi)______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。

_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開(kāi)始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門(mén)查看，經(jīng)過(guò)物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問(wèn)題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時(shí)解決衛(wèi)生間漏水的問(wèn)題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無(wú)果。

為此，原告特向貴院起訴，請(qǐng)求依法保護(hù)其合法權(quán)益。

此致__________區(qū)人民法院具狀人：__________________年___月___日風(fēng)險(xiǎn)提示：提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任，要能夠舉出證明案情事實(shí)，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書(shū)證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；

列舉物證，要寫(xiě)明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著；

列舉，要寫(xiě)明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。

！~~原告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

被告________，男，_______年___月___日出生，漢族，住所地_____________________________________。

風(fēng)險(xiǎn)提示：訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確，該寫(xiě)的一定要寫(xiě)，因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。

但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求，如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張，勢(shì)必遭到敗訴的后果，通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的。

另外，訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說(shuō)“賠償原告的一切損失”之類(lèi)。

雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的，但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善，比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險(xiǎn)，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，減少訟累。

訴訟請(qǐng)求

一、判令被告排除對(duì)原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；

二、判令被告向原告賠償損失________元；

三、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)及合理費(fèi)用。

風(fēng)險(xiǎn)提示：訴狀是個(gè)利劍，挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。

如果沒(méi)有寫(xiě)好，那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。

因此，要擺事實(shí)，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實(shí)，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀，特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。

講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

事實(shí)與理由原告為_(kāi)______市_______區(qū)_______花園____棟___單元___層___室的業(yè)主，被告是其正樓上的鄰居。

_______年___月份，原告發(fā)現(xiàn)其房屋衛(wèi)生間的塑膠板上出現(xiàn)了漏水情況造成原告及其家人如廁不便且墻上開(kāi)始滲水，隨即原告便告知小區(qū)物業(yè)公司上門(mén)查看，經(jīng)過(guò)物業(yè)公司工作人員的檢查發(fā)現(xiàn)原告房屋衛(wèi)生間的塑膠板上漏水的原因是被告房屋衛(wèi)生間里蹲便器問(wèn)題造成的。

原告多次找到被告交涉要求及時(shí)解決衛(wèi)生間漏水的問(wèn)題，但被告每次均予以其他理由搪塞，小區(qū)物業(yè)公司與社區(qū)也從中協(xié)調(diào)多次但無(wú)果。

為此，原告特向貴院起訴，請(qǐng)求依法保護(hù)其合法權(quán)益。

此致__________區(qū)人民法院具狀人：__________________年___月___日風(fēng)險(xiǎn)提示：提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任，要能夠舉出證明案情事實(shí)，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意，列書(shū)證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；

列舉物證，要寫(xiě)明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著；

列舉，要寫(xiě)明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。

另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本四

甲方：_____________

乙方：_____________

為保證樓房屋漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條維修標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修地點(diǎn)：廠區(qū)木工房室內(nèi)墻壁及地面漏水狀況維修。

3、維修標(biāo)準(zhǔn)：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進(jìn)行。維修以解決防漏為主。

第二條合同金額：合計(jì)金額為：_____________元大寫(xiě)：_____________圓整。

3、維修要求：

①乙方進(jìn)行施工，提供人工，材料。

②乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

4、維修工期：在正常天氣下3天內(nèi)必須完成。

5、維修后保質(zhì)：建設(shè)工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計(jì)算。在沒(méi)有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)最低保修3年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)。

第二條維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、本合同自雙方簽名蓋章時(shí)生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方：_____________

乙方：_____________

簽訂日期：____________

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本五

甲方：

乙方：

為保證樓房屋頂漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲、乙方)

第一條、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、經(jīng)甲方集體討論統(tǒng)一與乙方(可自行選擇合理樓頂防漏維修方式)簽訂本合同。

2、維修地點(diǎn)：農(nóng)業(yè)局家屬樓一單元兩室一廳套樓住家戶(hù)樓頂層面。

3、維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：樓頂層面維修必須在保證不影響樓房的安全前提下進(jìn)行，維修以解決樓頂層防漏為主。對(duì)于涉及到該樓房屋頂(指定維修部分)所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修，在維修期間，甲方可派人在現(xiàn)場(chǎng)予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。

4、維修要求：

①甲方通知乙方在維修動(dòng)工之前須進(jìn)行實(shí)地勘察，提出合理共識(shí)的維修方案，否則造成的一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

②由乙方具體組織維修施人員，并負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全質(zhì)量工作，造成的一切事故責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

③乙方要在甲方指定的時(shí)間期限內(nèi)負(fù)責(zé)清理完該維修所造成的余泥雜物，并服從甲方對(duì)該維修項(xiàng)目的監(jiān)督管理，否則造成的損失及費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

5、維修工期：在正常情況下2天內(nèi)必須完成。

6、維修質(zhì)保事宜：樓頂維修部位的保修起始日期自最后維修檢驗(yàn)完工之日起計(jì)算。在沒(méi)有不可抗力及人為因素破壞情況下，樓頂層面防水工程的最低保修期限為3年，即維修合格后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)保修3年。且在保修期內(nèi)出現(xiàn)漏水的情況后，甲方通知乙方后，乙方須在2個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)，否則造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。

第二條、維修工程款的約定及給付

1、維修工程款約定金額：3000元人民幣，(大寫(xiě)：叁仟元)。

2、乙方維修樓頂漏水工程款須按約定不能超出預(yù)算，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

第三條、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、如有未盡事宜可協(xié)商解決，協(xié)商解決部分與本協(xié)議具有同等效力。

3、本合同自雙方簽名蓋章時(shí)生效，一式兩份，甲、已方雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽章)：農(nóng)業(yè)局家屬樓一單元兩室一廳套樓住家戶(hù)

簽訂日期：

乙方(簽章)：

簽訂日期：

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本六

甲方：___________

乙方：___________

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點(diǎn)：監(jiān)獄醫(yī)院門(mén)診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計(jì)金額為：￥___________萬(wàn)元

大寫(xiě)：人民幣_(tái)__________圓整。

四、維修標(biāo)準(zhǔn)。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進(jìn)行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進(jìn)行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進(jìn)行施工管理，嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)防事故發(fā)生，因安全事故或責(zé)任事故所造成的損失和影響均由乙方負(fù)責(zé)。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗(yàn)收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗(yàn)收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方無(wú)償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門(mén)診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計(jì)算。在沒(méi)有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，扣除工程價(jià)款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：___________乙方：___________(蓋章)

法定代表人(簽名)：___________法定代表人(簽名)：___________

簽訂日期：___________

有關(guān)漏水問(wèn)題協(xié)議書(shū)下載范本七

甲方：___________

乙方：___________

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點(diǎn)：監(jiān)獄醫(yī)院門(mén)診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計(jì)金額為：￥___________萬(wàn)元

大寫(xiě)：人民幣_(tái)__________圓整。

四、維修標(biāo)準(zhǔn)。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進(jìn)行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關(guān)的施工方案進(jìn)行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進(jìn)行施工管理，嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應(yīng)抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)防事故發(fā)生，因安全事故或責(zé)任事故所造成的損失和影響均由乙方負(fù)責(zé)。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗(yàn)收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗(yàn)收：各種防水材料應(yīng)符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方無(wú)償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門(mén)診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計(jì)算。在沒(méi)有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應(yīng)當(dāng)繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，扣除工程價(jià)款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：___________乙方：___________(蓋章)

法定代表人(簽名)：___________法定代表人(簽名)：___________

簽訂日期：___________