隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達(dá)成意見一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛篇一

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，甲、乙雙方協(xié)商簽訂如下合同：

第一章 合同標(biāo)的

第一條 合同標(biāo)的要求：

1、設(shè)備名稱、品牌、型號(hào)： 。

2、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期： 。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

按原廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即以說明書為準(zhǔn)。說明書所載明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)。

第二章 合同價(jià)款及支付方式

第二條 合同價(jià)款：

1、本合同所列 設(shè)備 臺(tái)的合同總價(jià)款為人民幣： 。

2、該合同價(jià)格包括：設(shè)備主機(jī)價(jià)(含200米管件)。

第三條 支付方式：

1、第一期付款：合同簽訂后 20 個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的 100 %。

第三章 設(shè)備驗(yàn)收

第四條 設(shè)備的驗(yàn)收程序：

1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，在20個(gè)工作日內(nèi)使用正常，乙方付清全部款項(xiàng)。

2、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，在20個(gè)工作日內(nèi)由于各種原因，使用不正常，乙方按2.3萬每月付甲方一個(gè)月租金，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，設(shè)備出場(chǎng)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

第四章 其他

第五條 本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

第六條 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲方(賣方)： 乙方(買方)： 地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

聯(lián)系人： 電話： 傳真： 開戶銀行：

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛篇二

買方(即使用方)： (以下稱甲方)

賣方(即制造方)： (以下稱乙方)

甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方向乙方定購(gòu)設(shè)備一套，特立和他 如下：

一、 設(shè)備名稱

二、技術(shù)說明(見附件)

三、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試：

(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi)，乙方必須準(zhǔn)時(shí)將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個(gè)工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計(jì)算，乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。

(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r(shí)完成本設(shè)備按裝調(diào)試的，工期順延。

(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi)，因買方原因不能配合賣方試車，視同試車完成，買方須按合同付款。

四、包裝及運(yùn)輸：本設(shè)備包裝及運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)。

五、設(shè)備使用培訓(xùn)及保修：

(1)設(shè)備在安裝好好后進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，培訓(xùn)期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)

(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)保修壹年。

(3)在保修期內(nèi)，如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞，甲方須向乙方支付零件費(fèi)及差旅費(fèi)。

六、設(shè)備單價(jià)及付款方式：本合同中設(shè)備的稅后總價(jià)為人民幣300萬元正，付款方式按以下執(zhí)行：

合同簽訂之日，甲方向乙方支付合同價(jià)款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(￥1500000元)作為設(shè)備定金，設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時(shí))甲方向乙方支付合同價(jià)款17%，即人民幣伍拾萬圓整(￥500000元)，即仍做為進(jìn)度款。設(shè)備制造完成后，甲方向乙方支付合同價(jià)款的10%，即人民幣叁拾萬圓整(￥300000元)，款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日，甲方向乙方支付合同價(jià)款的20%，即人民幣陸拾萬(￥600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日，甲方向乙方支付合同價(jià)款的3%，即人民幣拾萬元整(￥100000元)，自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。

七、違約處罰

(1)乙方承攬?jiān)O(shè)計(jì)、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機(jī)，要認(rèn)真負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)地加工制造本設(shè)備，并保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)將本設(shè)備交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)逾期交付部份貨物價(jià)值萬分之一的違約金，但累計(jì)最高不超過合同總額的百分之五。

(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方，即等于甲方違約，乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二，且工期順延。

八、在合同簽訂后，如甲方提出修改該設(shè)備，需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討，經(jīng)甲乙雙方同意，且甲乙對(duì)該修改項(xiàng)目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償后進(jìn)行，同時(shí)工期順延。

九、本報(bào)價(jià)未含消防，勞動(dòng)單位安檢費(fèi)用及現(xiàn)場(chǎng)電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價(jià)。

十、本報(bào)價(jià)未含水、電源、壓縮空氣、燃?xì)獾裙苈芳皟?chǔ)存裝置。

十一、本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決，若協(xié)商不成，由原告方法院裁決。本合同一式二份，雙方各持一份。

設(shè)備買賣合同違約責(zé)任 設(shè)備買賣糾紛篇三

甲方：____________地址：____________法定代表人：____________

乙方：____________地址：____________法定代表人：____________

丙方：____________有限公司法定代表人：____________

鑒于：

甲方訴乙方買賣合同糾紛一案，業(yè)經(jīng)____市____區(qū)人民法院于____年____月____日做出________號(hào)判決書判定：乙方于判決生效后十日內(nèi)向甲方支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款________萬元，并于____日內(nèi)向甲方支付逾期付款利息共計(jì)____________萬元，案件受理費(fèi)____________萬元由乙方承擔(dān)。根據(jù)該判決乙方應(yīng)給予甲方共計(jì)________萬元。由于乙方上訴后又于________被準(zhǔn)許撤回上訴，因此一審判決已于____日生效。截止____乙方應(yīng)向甲方支付本金和逾期付款罰息共計(jì)________萬元。另，根據(jù)甲乙雙方簽訂的《合資合同》之約定，乙方購(gòu)買甲方八臺(tái)設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為____________萬元。約定分五期償還全部?jī)r(jià)款。但至今乙方最后兩筆轉(zhuǎn)讓款同樣未支付。其中一筆已于____到期，至____本息共計(jì)________萬元。最后一筆轉(zhuǎn)讓款即將于____到期。綜上，截止于____乙方欠甲方本息共計(jì)________萬元。

鑒于此，為保障上述判決盡快順利執(zhí)行完畢，并確保甲方收回所有轉(zhuǎn)讓款甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下還款協(xié)議，以資共同信守。

一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共計(jì)________________萬元。

二、付款方式

甲方同意乙方分期付清本協(xié)議第一條約定的款項(xiàng)：

乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議簽訂之日起________年內(nèi)向甲方支付全部款項(xiàng)和利息。具體為：____

乙方應(yīng)當(dāng)于___________前，向甲方支付人民幣_(tái)_______________萬元;于2____年_____月_____日前支付人民幣_(tái)___________萬元，于_______________年_____月____日前支付最后一筆轉(zhuǎn)讓款人民幣_(tái)___________萬元。

三、擔(dān)保條款

3.1丙方在充分了解本合同全部條款之情況下，自愿就本合同項(xiàng)下乙方應(yīng)付給甲方的所有款項(xiàng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

3.2保證期間為本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下每期債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

四、違約責(zé)任

4.1乙方未按照本協(xié)議第二條約定時(shí)間按期付款的，從違約之日起按違約金額的日____分之____向甲方支付逾期付款違約金。如乙方其中任何一期未按時(shí)或未足額支付，則視為全部款項(xiàng)到期，甲方有權(quán)立即要求乙方償還剩余所有款項(xiàng)及利息。同時(shí)，甲方有權(quán)繼續(xù)要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。丙方承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

4.2如乙方違約，則應(yīng)承擔(dān)甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而實(shí)際發(fā)生的一切費(fèi)用，丙方承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

第五條：生效或其他

5.1本協(xié)議履行完畢后，甲乙雙方之間的糾紛即告終結(jié)，雙方互不主張權(quán)利。甲方為達(dá)成和解目的做出妥協(xié)所涉及的案件事實(shí)，不得在其后的訴訟中作為對(duì)甲方不利的證據(jù)。乙方不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù).

5.2任何一方在任何時(shí)間沒有行使本協(xié)議項(xiàng)下之權(quán)利，不得解釋為已經(jīng)放棄該權(quán)利。如果本協(xié)議的任何部分或者條款無效不影響本協(xié)議其他部分之效力。

5.3未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或者部分權(quán)力。

5.4本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字或者蓋章后生效。

5.5本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：____________法定代表人：________

乙方：____________法定代表人：________

簽署日期：__________