合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

墻體砌筑工程合同篇一

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

一、項目概況：_________________

本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設1到2層商業(yè)用房，均為框架結構。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)

二、工程形象進度

本工程主體全部結頂，并進過中間安全、結構驗收，裝飾工程開始施工。

三、工期延誤原因

1、工程開工后周邊農民土地政策協(xié)調處理延誤。

2、工程基礎施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

四、工期延誤時間

現經甲乙雙方協(xié)商，經甲方同意確認，原合同竣工日期20xx年8月9日順延至20xx年6月30日。

五、協(xié)議生效

協(xié)議訂立時間：_________________。

協(xié)議訂立地點：_________________建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。

發(fā)包人(公章)：_________________

承包人(公章)：_________________

法定代表人：_________________

法定代表人：_________________

日期：________年____月____日

日期：________年____月____日

墻體砌筑工程合同篇二

發(fā)包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

二、工程承包范圍

承包范圍：

三、合同工期

開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

四、質量標準

工程質量標準： 合格

五、合同價款

金額暫估價(大寫)： (人民幣)

(小寫)： (人民幣)

以實際工程量為準進行結算

六、工程款支付

1、工程開工付至合同價的40%;

2、工程完成50%時付至合同價的70%

3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

七、質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

八、工程工期

1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

九、工程驗收

1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規(guī)范按照國家質量評定驗收標準。

2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續(xù)和工程結算。

3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

十、材料供應

1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

十一、違約責任

1.在履行合同過程中發(fā)生的爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可以人民法院起訴。

2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

3.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規(guī)范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

4.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

十二、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

2.當事人不愿意通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由工程所在地人民法院解決。

十三、合同生效

本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份

本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商另簽補充協(xié)議。

合同定訂立時間： 年 月 日

本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

年 月日

年 月 日

墻體砌筑工程合同篇三

乙方：_________________公司

1.甲方同意在本協(xié)議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元（除本協(xié)議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔），該款從法院業(yè)已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款_______萬元至法院并按照本協(xié)議書的約定支付；同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結。

3.在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向________市_______銀行遞交解封憑證。

4.乙方同意按照建筑法律法規(guī)的規(guī)定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。

5.對于_______建設局質監(jiān)站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續(xù)，乙方同意在協(xié)議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______縣建筑局監(jiān)督站書面意見同意后由法院將______萬元予以轉付。

6.甲方雙方均放棄追究對方的本協(xié)議約定以外的其它違約責任和經濟損失。

7.在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。

8.本案訴訟費用由乙方承擔。

墻體砌筑工程合同篇四

一、工程概況

1、工程名稱： 。

2、工程地點： 。3.建設單位： 。

二、工程承包方式、范圍和內容

1、工程承包方式為包清工、包安全、文明施工、包質量、包工期。

2、工程承包范圍為甲方負責施工的居住主題公園香榭麗居市政工程施工，具體工程量以建設單位和甲方認定的施工圖、聯系單和甲方認定的實際施工工程量為準。工程承包內容為居住主題公園市政工程中的砼墊層、檢查井、化糞池、排水管道、景觀基礎、圍墻、加筋管埋設、砼管埋設等有關施工內容。

三、工程工期

1、本工程施工工期必須在保證工程質量前提下，組織充足的作業(yè)人員，與各相關工種密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，則每延誤一天按500元處罰，罰款最多不超過其工程包清工價款造價的5%。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按監(jiān)理、業(yè)主簽證累計工期順延，乙方發(fā)生的增加費用由甲方協(xié)助向建設單位簽證。乙方在上述情況發(fā)生3天內，就延誤時間、內容和因此發(fā)生的增加費用支出向甲方及時提出報告，由甲方轉報建設單位、監(jiān)理并協(xié)助簽證。

四、工程質量甲乙雙方約定的市政工程質量為按現行有關質量驗收標準驗收，必須確保一次性合格，且必須具備優(yōu)質工程質量驗評要求和甲方企業(yè)標準要求，不準出現乙方施工質量問題引起對工程評優(yōu)創(chuàng)杯的質量影響。如由于其施工質量問題，導致工程質量驗收不合格或影響工程質量評優(yōu)創(chuàng)杯，除乙方無條件返工處理合格和滿足優(yōu)質工程質量驗評要求外，甲方根據有關管理制度可視情對乙方作出質量處罰，乙方應無條件接受甲方的質量處罰。

五、甲乙雙方責任

1、甲方責任

(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

(3)及時協(xié)助乙方做好有關工程量簽證工作。

(4)負責辦好施工手續(xù)，需乙方協(xié)助的工作乙方無條件配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)向乙方提供堆場、道路、設備作業(yè)等場地。

(7)甲方應為乙方提供臨時設施和臨時用水、臨時用電，乙方員工住宿由甲方負責，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和甲方提供的機具、水費、電費等由甲方負責承擔。

(8)負責向乙方做好安全教育，簽訂勞務合同和安全責任書，做好施工技術交底和放樣測量工作。

(9)協(xié)調乙方內外施工環(huán)境，為乙方施工做好后勤服務。

2、乙方責任

(1)全面履行施工合同，嚴格按現行標準、規(guī)程、規(guī)范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期的合同要求，確保正常施工。

(2)服從甲方、監(jiān)理、建設單位的指揮和管理。

(3)服從甲方現場有關部門和職能人員的監(jiān)督管理。

(4)負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證其進場的機具設備能滿足施工和甲方管理的需要，人員調配投入計劃必須征得甲方同意，現場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。

(5)因乙方原因造成的質量事故，乙方必須無條件按甲方和甲、乙雙方合同的要求返工至合格，并承擔由此產生的全部施工增加費用。

(6)進場后，按甲方要求及時向甲方提交甲方認定為齊全完整有效的相關資料。

(7)全力配合有關部門對施工現場的各項檢查和監(jiān)督管理等。

(8)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

(9)乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由甲方批準許可，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應由家屬嚴加看管。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任和全部費用。

一、預防為主，增強以人為本的現場安全氣氛。(1

8)乙方作業(yè)所需的安全帽、工作服、雨衣等與甲方協(xié)商后，按照甲方管理要求，統(tǒng)一由甲方采購供應，做到全員配合，其發(fā)生的購備費用由乙方自行負責承擔。

六、安全生產、文明施工乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產操作規(guī)程，設置專職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。

七、材料供應本工程甲乙雙方約定的市政施工所用的材料由甲方負責及時供應到位。

八、質量驗收工程具備質量驗收條件，乙方在按現行相關標準、規(guī)范、規(guī)程等要求組織其承包范圍內的質量驗收，乙方自檢合格后，報請甲方驗收，甲方在接到乙方質量驗收通知后，積極配合乙方進行質量驗收。如甲方在整個工程質量創(chuàng)優(yōu)中涉及到乙方工作內容，乙方應無條件配合。

九、工程價款支付1.乙方在訂立合同時自愿交納2萬元人民幣作為工程施工作業(yè)人員到位、質量、安全、文明施工保證金，乙方施工承包范圍內工作完成后退還，不計任何利息。

2、乙方工程量計算以建設單位和甲方認定的施工圖、聯系單、簽證單和甲乙雙方認定的簽證單、聯系單等為依據，工程包清工價款的結算按雙方合同有關約定條款計算工程包清工價款。

3、每月工程包清工價款結算，工程施工質量合格的基礎上，辦理好勞務、安全教育等手續(xù)的工人，當月出勤率不少于25個工日的，經市政項目部管理人員認可后，于下月____日至____日發(fā)放每月每人600元整的生活費，如縫年關發(fā)至工資總額的80%，編制工人工資表，隨同出勤表上交項目部統(tǒng)一發(fā)放生活費。

4、乙方施工承包范圍內的工作內容完成后兩個月內，甲方應付清全部包清工價款。

5、如由于乙方原因，乙方中途退場停止施工，甲方和乙方的價款結算，按已完成的工程量的70%結算，乙方保證金由甲方視情處理。

十、附則

1、乙方必須有效組織施工人員、機具，必須滿足本工程的施工進度、質量、安全等需要，嚴禁轉包，一旦發(fā)現乙方有轉包現象，甲方有權單方面終止雙方施工合同，乙方所完成的工程價款應無條件由甲方自行處理。

2、乙方應服從甲方的指揮和管理，嚴格執(zhí)行項目部、公司的所有規(guī)章制度，自覺遵守有關法律、行政法規(guī)，乙方在施工過程中如因管理混亂，質量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有權單方面終止雙方施工合同，另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后，余款結算給乙方，對此乙方不得以任何理由加以拒絕。3.在履行合同過程中發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決或請有關部門調解，一方不愿協(xié)商、調解或調解不成，向甲方企業(yè)所在地人民法院起訴。

4、本合同一式四份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，報送甲方勞務公司、分公司各壹份。

墻體砌筑工程合同篇五

甲方：_______________（發(fā)包方）

乙方：_______________（承包方）

第一條：工程概況

3、工程內容及承包范圍：

4、建筑規(guī)模：

5、工程造價：

6、質量等級：合格。

7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。

8、承包方式：本工程采用包工包料，包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

第二條施工準備

1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負責供應。

2、安裝所需設備，包括吊機生產車等由乙方解決。

3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。

第三條雙方主要責任

1、甲方的責任

（1）甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件，協(xié)調現場情況，為乙方正常施工創(chuàng)造條件。

（2）甲方督促檢查工程進度，工程質量，施工技術及安全生產。

（3）安排指定現場的施工人員的生活區(qū)位置。

（4）統(tǒng)一審核工程預決算和竣工結算。

2、乙方的責任

（1）確保本協(xié)議規(guī)定的質量、安全、工期按期完成。

（2）進場前七天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。

（3）進場后七天內，編制出工程施工組織設計及進度計劃，報甲方批準后實施。

（4）及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術、質量、安全等有關資料，并接受甲方職能部門的檢查指導。

（5）如安裝中途不符合要求，甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準，由此造成的全部相關費用由乙方承擔；在規(guī)定時間內，乙方未能及時返工整改，甲方有權指出乙方出場、停止安裝，并承擔一切經濟損失。

1、開工日期年月日，竣工日期年月日，

本工程有效工期天，法定節(jié)假日除外。

2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃，協(xié)議簽署后乙方應在年月日內進駐現場，并按照約定時間開工。

3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時，甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃（加班時間不能超出市內作業(yè)時間標準）。

第五條工程質量

1、嚴格按照施工圖與說明書，按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規(guī)范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工，確保工程達到合格。

2、工程質量達不到合格等級，由乙方負責；達到合格等級，不獎不罰。

3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查，監(jiān)督和處理。

4、在規(guī)定的保修期內，由乙方無償進行維修。

5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標準及地方文件進行施工和管理，如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程，甲方有權向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、施工過程中質量不符合要求時，甲方或監(jiān)理有權要求乙方停工整頓或返工處理，情節(jié)嚴重的給予每次1000～20xx0元處罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔。

7、乙方在施工中，為確保工期、質量、安全，必須使用符合安全標準的施工機械，對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。

8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。

第六條：文明、安全生產

1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規(guī)定。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。

3、施工期間必須注意安全生產，嚴格遵守安全生產的有關規(guī)定，遵守勞動用工條例，工地發(fā)生的任何責任事故，由乙方承擔全部責任。

第七條：工程款的支付與結算

1、雙方同意按照進行結算。

2、施工用水電

甲方負責施工現場的三通一平全部到位。

施工產生的水、電費由乙方承擔（分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔，產生費用乙方按實收取）。

第八條合同履約保證金

1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進場，乙方向甲方交合同履約保證金萬元。

2、在甲、乙雙方約定的開工時間內，因甲方原因造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協(xié)議繼續(xù)有效。

3、合同履約保證金退還：工程施工至退還履約保證金%，具備竣工驗收條件退還履約保證金%。

第九條付款方式

1、乙方墊資施工至后，經甲方核實確認工程量價款后15日內向乙方支付已完工程量的%工程款。

2、工程驗收合格后，付至工程總造價的%。

3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為2個月。工程結算審計2個月內完成。竣工資料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%；備案完成后付到工程決算款%。

4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結清全部工程價款。

第八條材料

1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

第九條付款違約條款

1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權停止施工，由此造成的工期延長，工期相應順延。

2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決辦法，如協(xié)商不成，乙方有權申請人民法院進行依法解決。

第十條質量保修

質保期內如出現質量問題，乙方接到甲方通知48小時內不進行維修，甲方有權安排他人維修，所產生的費用從質量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。

第十一條違約責任

1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的，應承擔工程總造價%的違約金。

2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內提供完整的竣工資料；逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

第十二條其他

1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。

2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準。

4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。

5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。

6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

墻體砌筑工程合同篇六

承包方(以下簡稱乙方)：_______________

依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，通過協(xié)商簽訂本合同。

1、工程概況

(二)工程地點：_____________________

2、工程承包范圍

安全維護及整改

3、合同工期30天

4、工程造價

工程造價為：____________元整

5、質量標準

5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)

5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

6、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

7、工程計價

7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20__)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

8、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。

8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

9、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還，保修金不計利息。

10、違約責任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

11、安全生產和文明施工

認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

12、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他

乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)_________乙方(公章)_________

墻體砌筑工程合同篇七

乙方：

一、承包范圍和承包方式、價格

1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一棟(其中模板、腳手架、工具、機械設備由乙方自行解決)。

2、依據甲方提供的設計圖(低層住宅a系列a2套型)的要求，完成基礎、主體、屋面及室外裝修以及散水，室內樓梯送到三層，室內地面或墻面按甲方要求毛胚或壓光進行施工，(門窗、水電、下水除外)。另外根據甲方要求一層和二層的斜屋面現澆，構造柱加七根。

3、該棟建筑承包總價為(大寫人民幣)。

4、工程價款采用按施工進展逐一撥付的方式，每一層撥付一萬元，余款在年前除預留三千元保修金后一次性付清。保修金在兩年內房屋無任何建筑質量問題即退還給乙方。

二、施工要求

1、乙方保證按照現行的國家有關建筑設計規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，精心施工，保證工程質量。

2、工程所有時間為個工作日(下雨天除外)。

3、乙方施工要以安全第一，不違章操作，確保安全施工，教育施工人員安全施工，杜絕工程事故，如在施工中發(fā)生任何事故，均由乙方全部負責。

三、建材由甲方保管，乙方按需領取，乙方應節(jié)約、愛護、使用好甲方的材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪費，由乙方負責賠償。施工過程中甲方及時準備好乙方所需的材料，因材料沒有及時提供，造成損失由甲方承擔。

四、工程質量

1、乙方應嚴格按照國家質量規(guī)范要求組織施工，不得偷工減料。

2、甲方有權自行或聘請有關人員隨時對工程質量、工程進度進行監(jiān)督，并提出符合建筑質量規(guī)范要求的一切建議，乙方必須按要求執(zhí)行。

五、違約責任

1、合同簽訂后，不經雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失;如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。

2、乙方承包的工程項目，不得再進行分包。在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規(guī)范規(guī)定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。

3、違反本合同約定的行為均視為違約行為，應承擔違約責任。

4、違約金定為10000元，一方違約應向對方支付違約金，并賠償由此給對方造成的一切損失。

六、其他約定

1、甲方不承擔乙方的伙食。

2、開工日期：20__年5月28日

3、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。